+7 (495) 222-3744, +7(495) 710-3673 Пн—Пт 10:00—17:30
Горячая линия +7(495) 710-3673
C понедельника по пятницу 9:30-17:30
г. Москва

Типовой договор поставки

ДОГОВОР №ZBR---

г. Москва «» "" 2017.

ООО/ПАО т.п., именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора ФИО, действующего на основании устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Ленталюкс Системз», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Стукалова Андрея Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1.Поставщик передает в собственность Покупателю, а Покупатель принимает товар, на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Договором, а также дополнительными соглашениями к нему.

1.2. Количество, ассортимент, срок поставки и стоимость Товара по каждой партии согласуются сторонами отдельно, путем формирования заказа на каждую отдельную партию товара, который подписывается и направляется Поставщику по электронной почте или путем факсимильного сообщения. Поставщик оставляет за собой право корректировать заказ Покупателя в сторону уменьшения в зависимости от наличия Товара на складе, о чем уведомляет Покупателя письменно в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента получения заказа. Заказ считается принятым с момента подтверждения Поставщиком, направленного по электронной почте Покупателю.

Согласованные количество, ассортимент и стоимость Товара по каждой поставляемой партии фиксируются Сторонами в Дополнительных соглашениях к настоящему договору.

2. Порядок расчёта и условия поставки.

2.1. Стоимость единицы товара указывается в Дополнительном соглашении к договору.

2.2. Оплата товара Покупателем и отгрузка товара Поставщиком производится согласно условиям соответствующего Дополнительного соглашения к настоящему договору.

2.3.Датой поставки считается дата подписания Универсального передаточного документа, оформленного при передаче Товара «Покупателю» или доверенному лицу «Покупателя».

2.4.«Поставщик» поставляет Товар на условиях указанных в доп. соглашениях или в течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня поступления денежных средств от «Покупателя» по выставленному счету, при наличии товара на складе.

2.4.а В случае самовывоза Отгрузка товара производится со склада Поставщика по адресу: 115191, г. Москва, Холодильный пер д.3, офис 307а

2.5.Поставщик одновременно с Товаром передает Покупателю ниже перечисленные сопроводительные документы : - Счет;- Универсальный передаточный документ.

2.6.Оплата «Покупателем» всех денежных сумм по настоящему Договору производится в рублях РФ на основании выставленных «Поставщиком» счетов, в безналичном порядке путем перечисления платежными поручениями денежных средств на расчетный счет «Поставщика». Оплата Покупателем производится не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения счета. Оплата считается произведенной на дату поступления средств на расчетный счет «Продавца».

2.7. Отгрузка товара производится согласно указанным срокам в дополнительном соглашении.

2.8.Стороны пришли к соглашению не применять к отношениям, вытекающим из настоящего договора, положения статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3. Качество и комплектность товара.

3.1.Поставляемый по настоящему договору товар должен соответствовать по качеству утверждённым стандартам и техническим условиям.

3.2. Приёмка товара Покупателем по ассортименту, количеству, качеству и комплектности осуществляется при получении товара со склада Поставщика.

4. Ответственность сторон.

4.1. Споры и разногласия по существу настоящего договора разрешаются путём взаимных переговоров.

4.2. Взаимоотношения сторон в части, не предусмотренной настоящим договором, регулируются действующим законодательством.

4.3. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Поставщик и Покупатель несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.4. В случае нарушения сроков поставки Товара Поставщик уплачивает Продавцу пени в размере 0,01% от стоимости не поставленного (не допоставленного) Товара за каждый день просрочки.

4.5. За нарушение сроков оплаты, указанных в п.2.6Договора, Покупатель уплачивает Поставщику пени в размере 0,5% от стоимости партии Товара зафиксированной в дополнительном соглашении за каждый день просрочки.

4.6. При не достижении согласия споры решаются в Арбитражном суде Российской Федерации по месту нахождения ответчика.

5. Прочие условия.

5.1. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе любой из сторон, при условии письменного уведомления другой стороны за 30 календарных дней до предполагаемой даты расторжения договора.В указанный срок стороны должны произвести взаиморасчеты.

6. Срок действия договора.

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 11.01.2018года.

6.2. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой сторон. Каждый экземпляр имеет одинаковую юридическую силу.

7. Адреса и реквизиты сторон.

Поставщик: ООО «Ленталюкс Системз», реквизиты..

Покупатель: Реквизиты..


8. Подписи сторон

Поставщик: Покупатель:

---

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ№ 1

к Договору № ZBR011-1082017

от 1августа 2017 г.

г. Москва «1»августа2017 г.

ООО, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора ФИО, именуемое в дальнейшем «Покупатель», действующего на основании устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Ленталюкс Системз», в лице генерального директора Стукалова Андрея Владимировича, действующего на основании устава, именуемое в дальнейшем «Поставщик» с другой стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Поставщик обязуется с момента поступления предоплаты на расчетный счет осуществить организацию доставки товара до Покупателя вколичестве, ассортименте и по цене согласно таблице:

Наименование

Кол-во, шт.

Цена,

руб. Сумма НДС, руб. Стоимость,

в т.ч. НДС, руб.

2. Доставка товара производится Поставщиком до адреса:

3. Оплата производится в соответствии с п. 2.6 Договора № ZBR---

от """" 2017 г..

4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением Стороны руководствуются положениями Договора .

5. Настоящее Дополнительное соглашение подписано в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Подписи Сторон:

Поставщик: Покупатель: